某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同，该施工单位承建房地产开发公司开...

单项选择题

A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是( )。

A．A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B．B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意
C．C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D．A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

单项选择题

甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。在施工过程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定，该住宅小区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产生的责任应当由( )。

A．甲公司承担
B．丙公司承担
C．丁公司承担
D．丙公司和丁公司连带承担

单项选择题

甲是某水泥厂的法定代表人，2008年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则( )。

A．应视为甲已经同意
B．应视为甲是反对的
C．是同意还是反对无法认定
D．所签订的合同无效

单项选择题

建筑公司总经理王某将列，A-r：程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成( )。

A．渎职罪
B．重大劳动安全事故罪
C．重大责任事故罪
D．工程重大安全事故罪

单项选择题

对于诉讼时效的计算方法下列中说法不正确的是( )。

A．附延缓条件的债权，从条件成就之时开始计算
B．附起始期的债权，从起始期到来之时开始计算
C．未定有履行期限的债权，从履行期限届满之时开始计算
D．对于人身伤害而发生的损害赔偿请求权的，伤害明显的，从受伤害之日起算

单项选择题

某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院( )。

A．应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B．不予受理
C．应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D．应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

单项选择题

某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司担任某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的( )。

A．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效
B．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效
C．甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效
D．甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

单项选择题

下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。

A．提交投标文件是承诺
B．发放招标文件是要约
C．签订书面合同是承诺
D．发放中标通知书是承诺

单项选择题

某工程建设工期为38个月，工程合同价为4000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不得少于( )万元。

A．800
B．1200
C．2000
D．2400

单项选择题

甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于( )。

A．违约行为
B．行使同时履行抗辩权
C．行使先履行抗辩权
D．行使不安抗辩权

单项选择题

某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿( )万元。

A．15
B．16
C．17
D．20

单项选择题

《招标投标法》规定评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，评审委员会应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，这体现了《招标投标法》中的( )。

A．公开原则
B．公正原则
C．公平原则
D．诚实信用原则

单项选择题

甲施工企业于2008年5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙企业于2008年5月5日发出同意出售的承诺信件。2008年5月8日，信件寄至甲施工企业，时逢其总经理外出，2008年5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于2008年5月10日电传告知乙企业收到承诺。该承诺自( )起生效。

A．2008年5月5日
B．2008年5月8日
C．2008年5月9日
D．2008年5月10日

单项选择题

发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应( )。

A．予以支持
B．不予支持
C．征求发包人意见
D．要求承包人提供证据

单项选择题

由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是( )。

A．由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B．由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C．由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D．由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

单项选择题

某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同，该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是( )。

A．施工单位和房地产开发公司
B．工程承包合同
C．住宅小区
D．建筑施工行为

单项选择题

甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有( )。

A．二审判决书未经甲方签收
B．有新的证据足以推翻原判决
C．二审判决适用法律有明显错误
D．二审法官应当回避的没有回避

单项选择题

甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，合同规定：乙公司租赁使用甲公司所有的混凝土搅拌车5辆，租金每日1000元，每月1日支付上月租金，乙公司承建的某工程项目竣工时合同终止。对于此合同下列说法正确的是( )。

A．此合同属于附生效条件的合同
B．此合同属于附解除条件的合同
C．此合同属于附生效期限的合同
D．此合同属于附终止期限的合同

单项选择题

招标文件要求招标人提交投票保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2%，最多不超过人民币( )万元。

A．10
B．20
C．5
D．7

单项选择题

根据《中华人民其和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例》的规定，土地使用权出让按用途确定的最高年限不正确的是( )。

A．居住用地70年
B．工业用地50年
C．教育、科技、文化、卫生、体育用地50年
D．商业、旅游、娱乐用地50年

单项选择题

某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是( )。

A．举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”
B．建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证
C．施工企业对没有违法的事实负有举证责任
D．作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

单项选择题

下列选项中对于施工现场的布置说法不正确的是( )。

A．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离
B．办公、生活区的选址应当符合安全性要求
C．职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准
D．施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设立临时员工集体宿舍

单项选择题

某市政府投资建设的大型工程项目，根据施工计划，预计在2009年9月1日组织竣工验收，则对该项目的档案验收在( )进行。

A．2009年6月1日前
B．2009年6月1日后
C．2009年7月1日前
D．2009年9月1日后

单项选择题

某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位项目经理请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用碱性石料，但碍于双方的关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位的损失。则建设单位的损失应当由( )连带承担。

A．监理单位与施工单位
B．监理单位与项目经理
C．施工单位与总监理工程师
D．项目经理与总监理工程师

单项选择题

“合同当事人按照合同约定全面履行自己的义务，包括履行义务的主体、标的、数量、质量、价款或报酬以及履行的方式、地点、期限等，都应当按照合同的约定全面履行”这体现了合同履行中的( )。

A．全面、适当履行的原则
B．遵循诚实信用的原则
C．公平合理、促进合同履行的原则
D．当事人一方不得擅自变更合同的原则

单项选择题

甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为( )万元。

A．700
B．350
C．600
D．650

单项选择题

甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆吊车租赁给乙公司使用。根据法律下列可以使租赁合同有效的情况是( )。

A．甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B．丙公司追认租赁合同效力
C．乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车
D．乙公司行使催告权

单项选择题

对于申请施工许可证所具备的法定条件中，对于建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同的( )。

A．50%
B．30%
C．40%
D．10%

单项选择题

某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知。但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求工人甲继续施工。对此情形，甲可以行使( )。

A．知情权
B．拒绝权
C．紧急避险权
D．要求赔偿权

单项选择题

下列选项中属于生产经营单位的主要负责人职责的是( )。

A．对安全生产状况进行经常性检查
B．对检查中发现的安全问题应当立即处理
C．检查及处理情况记录在案
D．及时、如实报告生产安全事故

单项选择题

对于安全生产许可证取得条件的说法不当的是( )。

A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B．设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
C．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D．管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训并考核合格

单项选择题

“从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字等行为”的行为属于( )。

A．投标人相互串通投标报价
B．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标
C．投标人与招标人串通投标
D．以向招标人或者评委会成员行贿的手段谋取中标

单项选择题

某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。

A．冻结
B．查封
C．拍卖
D．提存

单项选择题

施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。

A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B．撤销施工单位资质证书的决定
C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

单项选择题

“劳动合同内容主要以劳动法律、法规为依据，且具有强制性规定”其体现了( )。

A．劳动合同主体具有特定性
B．劳动合同具有较强的法定性
C．书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式
D．劳动合同具有较强的约束性

单项选择题

下列选项中承包人请示解除建设工程施工合同，应予支持的是( )。

A．承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的
B．发包人不履行合同约定的协助义务的
C．将承包的建设工程非法转包，违法分包的
D．已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

单项选择题

在工程项目中处于中心地位，对建设工程项目的安全全面负责的是( )。

A．主要负责人
B．项目负责人
C．安全生产管理机构
D．专职安全生产管理人员

单项选择题

某建设单位2009年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是( )。

A．领取施工许可证不能延期
B．可以延期，但只能延期一次
C．延期以两次为限，每次不超过两个月
D．超过延期期限的，施工许可证自行废止

单项选择题

《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定( )。

A．地方标准
B．企业标准
C．部门标准
D．产品标准

单项选择题

下列选项中不属于同时履行抗辩权的成立条件的是( )。

A．由同一双务合同产生互负的债务
B．在合同中未约定履行顺序
C．当事人另一方未履行债务
D．当事人另一方没有正确履行债务

单项选择题

某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )。

A．效力待定合同
B．无效合同
C．可撤销合同
D．有效合同

单项选择题

在某债权债务关系中，一方债务是支付货款，另一方债务是交付货物，除非当事人协商一致，否则不得主张抵消，这体现了法定的债务抵消应满足条件( )。

A．双方当事人互负债务
B．债权已届履行期
C．双方债务的种类、品质相同
D．并非依照法律规定或按照合同性质不得抵消的债务

单项选择题

要求建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程不得违章作业，对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告的制度是( )。

A．安全生产责任制度
B．群防群治制度
C．安全生产教育培训制度
D．安全生产检查制度

单项选择题

某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年4月1日。由于建设单位逾期未支付，施工单位于2008年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位的诉讼时效期间届满的时间为( )。

A．2009年4月1日
B．2009年8月1日
C．2010年4月1日
D．2010年8月1日

单项选择题

下列规定中在建设工程质量保修范围内的是( )。

A．因使用不当造成的质量缺陷
B．第三方造成的质量缺陷
C．由设计单位的设计原因造成的质量缺陷
D．不可抗力造成的质量缺陷

单项选择题

根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。

A．投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金
B．投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
C．投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金
D．投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

单项选择题

在检查建设工程的实体质量中不包括的内容是( )。

A．按照质量监督工作方案，对建设工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查
B．对用于工程的主要建筑材料，构配件的质量进行抽查
C．检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定
D．对地基基础部分，主体结构分部工程和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督

单项选择题

按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须进行消防验收，其验收机关是( )。

A．建设行政主管部门
B．公安消防机构
C．国家检验机关
D．省、市行政部门

单项选择题

甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据我国《合同法》的规定，下列表述正确的是( )。

A．合同无效，已履行部分双方返还
B．合同无效，但已履行部分双方不再返还
C．合同未成立，已履行部分双方相互返还
D．合同已成立，甲公司承担违约责任

单项选择题

可能导致债权人行使撤销权的债务人的行为是( )。

A．债务人放弃到期债权
B．债务人拒绝接受某种可能使之获利的行为
C．债务人从事的减少财产行为与其身份密切相关
D．不作为的行为

单项选择题

甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为( )。

A．甲、乙达成协议时
B．甲签字、盖章时
C．乙收到合同书时
D．乙签字、盖章时

单项选择题

在买卖合同中属于买受人义务的是( )。

A．标的物质量应符合约定
B．交付有关单证和资料
C．保证第三人不得向买受人主张任何权利
D．受领标的物

单项选择题

某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是( )。

A．予以追缴
B．不予支持
C．支付按合同约定全部支付
D．只支持按银行同类贷款利息支付

单项选择题

下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是( )。

A．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C．建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

单项选择题

某招标人于2009年3月10日发出招标文件，下列有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是( )。

A．如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2009年3月28日
B．如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标人提交投标文件的日期不可在2009年3月30目前截止
C．投标人提交投标文件的日期只能截止于2009年3月30日
D．投标人提交投标文件的日期可以截止于2009年4月1日

单项选择题

2009年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则( )。

A．甲要承担缔约过失责任
B．乙在2009年2月25曰即可要求甲承担违约责任
C．乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任
D．乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任

单项选择题

甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订承包合同，由甲建筑工程公司承建乙房地产开发公司开发的某住宅小区项目，工程竣工后乙房地产开发公司向甲建筑工程公司支付工程款600万元。甲建筑工程公司为了偿还向丙建筑材料公司购买建筑材料的货款，将承包合同获得600万元工程款的权利转让给丙建筑材料公司，并书面通知乙房地产开发公司。后来，该项目在竣工验收时被认定为不合格，而丙建筑材料公司向乙房地产开发公司主张债权遭到拒绝，则( )。

A．乙房地产开发公司的行为合法，因为丙建筑材料公司和乙房地产开发公司不存在债权债务关系
B．乙房地产开发公司的行为合法，属于行使履行抗辩权
C．乙房地产开发公司的行为合法，属于行使同时履行抗辩权
D．乙房地产开发公司的行为不合法

单项选择题

对于工程建设中应当采取的消防安全措施，下列说法不全面的是( )。

A．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，对于暂时确有困难的，应采取必要的消防安全措施，可以继续使用
B．生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位，个人必须执行国家有关消防安全标准
C．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定先办理审批手续
D．消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

单项选择题

甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订一份建设工程承包合同，合同约定，由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房建设工程，工程款为1850万元人民币。但是，合同签订后不久，乙钢铁公司要求降低工程款，否则将另行找人承包。甲建筑公司害怕失去工程项目，就同意另签一份工程款为1650万元人民币的承包合同。后来双方发生争议，甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款，则工程款的支付应( )。

A．按1850万元人民币支付
B．按1650万元人民币支付
C．按双方另行协商的数额支付
D．按中立的评估机构的评估价支付

单项选择题

某建筑公司和某城建公司组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工中出现质量问题而遭建设单位索赔，各自承担索赔额50%，后来在施工中由于建筑公司的施工技术问题出现了质量问题，因此遭到索赔，索赔额是10万元，但建设单位却仅仅要求城建公司赔付这笔钱，城建公司拒绝了建设单位的要求，下列说法正确的是( )。

A．质量事故的出现是由建筑公司的技术原因，应由建筑公司负责
B．共同投标协议中约定了各自承担50%责任，应由双方共同承担，不应由城建公司独自出钱
C．城建公司有权拒绝先行赔付
D．共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任，建设单位可以向任何一方要求承担赔偿责任

单项选择题

甲公司和乙公司联合承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及债务承担比例均为50%。在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到使用要求，但还是给建设单位造成了16万元的损失。则建设单位( )。

A．只能向甲公司要求赔偿全部损失
B．只能向乙公司要求赔偿全部损失
C．可以要求甲公司赔偿全部8万元的损失
D．只能要求甲乙各赔偿8万元的损失

单项选择题

2007年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在2007年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15天内全部支付工程款50万元。乙公司在2007年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于2008年9月1日答应付款，并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )。

A．2009年8月16日
B．2009年11月2日
C．2010年11月17日
D．2010年9月2日

单项选择题

某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2008年6月6日上午9点整。在2008年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2008年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是( )。

A．共收到有效标书9份
B．共收到有效标书8份
C．共收到有效标书7份
D．11点送来的标书是有效标书

单项选择题

甲建筑公司计划于2008年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面说法正确的是( )。

A．商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验
B．施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样
C．施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样
D．施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级

某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同，该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是( )。

你可能感兴趣的试题

A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是( )。

根据法律是否赋予特定合同名称并设有专门规范，合同可以分为( )。

甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在( )情况下，予以重新鉴定。

下列选项中属于建设单位的质量责任和义务的是( )。

下列财产中可以抵押的财产是( )。

某注册建造师甲于2007年9月18日由于违反工程建设强制性标准被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。根据有关规定，甲至少在( )之后才能申请注册。

“合同中的权利义务对等”“合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立”这体现了《中华人民共和国合同法》的( )。

甲是某水泥厂的法定代表人，2008年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则( )。

建筑公司总经理王某将列，A-r：程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成( )。

对于诉讼时效的计算方法下列中说法不正确的是( )。

某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院( )。

下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。

某工程建设工期为38个月，工程合同价为4000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不得少于( )万元。

甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于( )。

某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿( )万元。

《招标投标法》规定评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，评审委员会应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，这体现了《招标投标法》中的( )。

发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应( )。

由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是( )。

某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同，该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是( )。

甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有( )。

招标文件要求招标人提交投票保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2%，最多不超过人民币( )万元。

根据《中华人民其和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例》的规定，土地使用权出让按用途确定的最高年限不正确的是( )。

某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是( )。

下列选项中对于施工现场的布置说法不正确的是( )。

某市政府投资建设的大型工程项目，根据施工计划，预计在2009年9月1日组织竣工验收，则对该项目的档案验收在( )进行。

“合同当事人按照合同约定全面履行自己的义务，包括履行义务的主体、标的、数量、质量、价款或报酬以及履行的方式、地点、期限等，都应当按照合同的约定全面履行”这体现了合同履行中的( )。

甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为( )万元。

甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆吊车租赁给乙公司使用。根据法律下列可以使租赁合同有效的情况是( )。

对于申请施工许可证所具备的法定条件中，对于建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同的( )。

某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知。但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求工人甲继续施工。对此情形，甲可以行使( )。

下列选项中属于生产经营单位的主要负责人职责的是( )。

对于安全生产许可证取得条件的说法不当的是( )。

“从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字等行为”的行为属于( )。

某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。

施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。

“劳动合同内容主要以劳动法律、法规为依据，且具有强制性规定”其体现了( )。

下列选项中承包人请示解除建设工程施工合同，应予支持的是( )。

在工程项目中处于中心地位，对建设工程项目的安全全面负责的是( )。

某建设单位2009年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是( )。

《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定( )。

下列选项中不属于同时履行抗辩权的成立条件的是( )。

某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )。

在某债权债务关系中，一方债务是支付货款，另一方债务是交付货物，除非当事人协商一致，否则不得主张抵消，这体现了法定的债务抵消应满足条件( )。

要求建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程不得违章作业，对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告的制度是( )。

某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年4月1日。由于建设单位逾期未支付，施工单位于2008年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位的诉讼时效期间届满的时间为( )。

下列规定中在建设工程质量保修范围内的是( )。

根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。

在检查建设工程的实体质量中不包括的内容是( )。

按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须进行消防验收，其验收机关是( )。

甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据我国《合同法》的规定，下列表述正确的是( )。

可能导致债权人行使撤销权的债务人的行为是( )。

甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为( )。

在买卖合同中属于买受人义务的是( )。

某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是( )。

下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是( )。

某招标人于2009年3月10日发出招标文件，下列有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是( )。

2009年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则( )。

对于工程建设中应当采取的消防安全措施，下列说法不全面的是( )。

甲建筑公司计划于2008年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面说法正确的是( )。