某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示:
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长10d,施工方设备闲置损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.百年不遇的大雨
B.分包工程因为质量问题返工
C.发包人未按合同约定足额支付工程进度款,影响施工正常进行
D.发包人未按合同约定提供工程施工许可证
E.发包人由于拆迁未按期提供施工场地
A.对已完工程进行成品保护
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
A.发包人委托的设计有缺陷
B.发包人指定分包工程施工队伍能力欠缺
C.发包人指定的材料迟延供货
D.发包人供应设备存在缺陷
E.发包人对有缺陷的施工方案签署同意意见
A.经发包人同意,总承包人将给排水工程分包给李某组织施工
B.钢结构专业分包人将工程分包给另一公司施工
C.经发包人同意,总承包人将建筑主体的裙楼工程分包给其他建筑公司施工
D.总承包人自行决定将承包范围内采暖工程分包给机电安装公司施工
E.总承包人自行决定将劳务作业分包给劳务公司
A.索赔事件发生后28d内,承包人向工程师发出索赔意向通知
B.工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复,否则视为认可该项索赔
C.发出索赔意向通知后28d内,承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料
D.索赔事件持续进行时,承包人阶段性发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告
E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据
A.国家政策的变化
B.法律、行政法规的变化
C.工程造价管理部门作出的价格调整
D.一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8h
E.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8h
A.通用条款
B.合同标准条件
C.协议书
D.补充和修正文件
E.专用条款
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.视为通过验收,以提请竣工验收报告之日为验收合格日
C.视为通过验收,以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收
最新试题
下列工程项目条件中,不宜采用固定总价合同的是()。
本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。
针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。
本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
下列类型的合同中,对于承包人来说承担的风险较大的是()。
甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。
下列行为中,属于违法分包行为的有()。
乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。
事件一中,关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确?并说明理由。