承包人的索赔工期是否成立？承包人要求延长20天工期是否合理？如果你是监理工程...

问答题

建设单位投资兴建一座水闸，通过公开招标方式选定了施工承包人，双方经协商一致依法签订了施工合同。在签订合同时建设单位为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了20万元的定金作为担保。建设单位与承包人双方当事人在施工合同中对双方的权利、义务、责任等均作了具体的约定。
在施工合同履行中，发生的事件有：基础开挖时，由于连续降大雨12天不能施工，影响了工程进度；主体工程施工过程中，施工设备出现故障，工程拖期工期8天。由于两次事件的发生，承包人均及时向监理人提出了延长工期20天的要求。

承包人的索赔工期是否成立？承包人要求延长20天工期是否合理？如果你是监理工程师，你认为最多延长多少天合适？

参考答案： 承包人提出的工期索赔，由于下雨延误工期属于可原谅的延误，索赔成立。
而施工设备出现故障造成的工期延误属于不可原...

点击查看完整答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.问答题 建设单位投资兴建一座水闸，通过公开招标方式选定了施工承包人，双方经协商一致依法签订了施工合同。在签订合同时建设单位为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了20万元的定金作为担保。建设单位与承包人双方当事人在施工合同中对双方的权利、义务、责任等均作了具体的约定。
在施工合同履行中，发生的事件有：基础开挖时，由于连续降大雨12天不能施工，影响了工程进度；主体工程施工过程中，施工设备出现故障，工程拖期工期8天。由于两次事件的发生，承包人均及时向监理人提出了延长工期20天的要求。
定金与预付款的主要区别是什么？

参考答案：定金与预付款的主要区别是：
（1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决...

点击查看完整答案

2.问答题 建设单位投资兴建一座水闸，通过公开招标方式选定了施工承包人，双方经协商一致依法签订了施工合同。在签订合同时建设单位为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了20万元的定金作为担保。建设单位与承包人双方当事人在施工合同中对双方的权利、义务、责任等均作了具体的约定。
在施工合同履行中，发生的事件有：基础开挖时，由于连续降大雨12天不能施工，影响了工程进度；主体工程施工过程中，施工设备出现故障，工程拖期工期8天。由于两次事件的发生，承包人均及时向监理人提出了延长工期20天的要求。
施工招标时招标人对投标人的资格审查的内容主要有哪些？

参考答案：施工招标时招标人对投标人的资格审查的内容主要有：施工企业营业执照；施工企业资质证书；人员素质、施工设备和技术能力；工程经...

点击查看完整答案

3.问答题 某大型水利工程项目，发包人委托了一家监理单位协助发包人进行施工招标和实施施工阶段监理任务。施工招标前，监理单位协助发包人编写了招标文件，主要内容包括：
1．工程综合说明
2．招标邀请书
3．设计图纸和技术资料
4．工程量清单
5．施工方案
6．投标书格式及投标辅助资料
7．合同协议书格式及履约保证格式
8．施工辅属设施总平面布置图
9．施工现场管理机构与人员
对完整的招标文件来说，除上述属于招标文件的之外，还应补充哪些文件？

参考答案：

还应补充的文件有：投标人须知、技术条款、合同条件、评标标准。

4.问答题 某大型水利工程项目，发包人委托了一家监理单位协助发包人进行施工招标和实施施工阶段监理任务。施工招标前，监理单位协助发包人编写了招标文件，主要内容包括：
1．工程综合说明
2．招标邀请书
3．设计图纸和技术资料
4．工程量清单
5．施工方案
6．投标书格式及投标辅助资料
7．合同协议书格式及履约保证格式
8．施工辅属设施总平面布置图
9．施工现场管理机构与人员
上述文件中，哪几条不应属于招标文件内容或文件名称不正确？

参考答案：不属于招标文件的有：“5”、“8”、“9”； &...

点击查看完整答案

5.问答题某水库除险加固工程上游面铺设混凝土预制块，合同采用《水利水电土建工程施工合同条件》。为了保证混凝土预制块质量，承包人在施工过程中购置更换了新模具、振捣设备，并增加使用了脱模剂，比原投标方案增加了成本，提出了费用补偿。监理人是否应予批准？说明理由。

参考答案：监理人不应予以批准。混凝土预制块质量标准是合同约定的，未发生任何变更的情况下，承包人为保证质量所采取措施所需费用应由承包...

点击查看完整答案

6.问答题某水库除险加固工程上游面铺设混凝土预制块，合同采用《水利水电土建工程施工合同条件》。合同技术条款中要求的铺设最大缝宽≤1cm，而合同中引用的某行业规范中规定的铺设最大缝宽≤1.5cm。在合同实施过程中，承包人与发包人就铺设混凝土预制块最大缝宽标准发生争议，应如何确定标准？

参考答案：确定标准的方法为：
1）若合同中规定了合同规定标准与合同中引用技术标准的解释原则，应遵照其规定。
2...

点击查看完整答案

7.问答题 某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m³依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。
在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m³的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。
若供水公司供水给甲用户，应向乙用户承担什么责任？

参考答案：

供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。

8.问答题 某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m³依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。
在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m³的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。
若甲用户坚持要求供水的主张，法院是否应予以支持？

参考答案：

法院应予以支持。《合同法》规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。

9.问答题 某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m³依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。
在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m³的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。
供水公司供水工程完工后，甲用户要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于乙用户是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确？

参考答案：供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。《合同法》规定：依法成...

点击查看完整答案

10.问答题 某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m³依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。
在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m³的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。
根据合同法有关规定，供水公司与甲用户签订的合同属于哪种合同生效的情形？

参考答案：

该合同属于附生效条件的合同情形。