某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成该工程I周,甲方奖励乙方10万元,若乙方延误总工期1周,则扣除乙方工程款10万元。
合同中约定:施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超出部分按单价的90%计算。
双方就施工进度计划达成一致,如下图所示:
在施工过程中发生如下事件:
事件一:A工作为土方开挖工程,原合同土方量为400m3,因设计变更实际土方量为450m3(原定单价为75元/m3)。
事件二:B工作为基底换填,施工中乙方为保证施工质量,将换填范围适当扩大,致使计划换填土方量由250m3增加到300m3,工作时间增加1周。
事件三:C工作施工完成后,甲方认为地下管线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2周,发生费用1.5万元。
事件四:1工作施工过程中,发现甲方提供施工设计图纸存在错误,修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周,发生费用3万元。
事件五:G工作为甲指分包项目,在施工过程中由于指定分包租赁的设备出现故障,使G工作施工拖延2周,发生费用1万元。
乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。
问题
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.确定水准点与坐标控制点
B.协助处理施工现场地下管线的保护
C.负责已完工程的保护工作
D.遵守有关主管部门对施工场地噪音以及环境保护和安全生产等管理规定,办理有关手续
E.提供和维护非夜间施工适用的照明、围栏设施
《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于合同文件组成部分:
①图纸;
②工程预算书;
③投标书附件;
④有关标准规范。
如果上述文件就同一内容的约定不一致,则其优先解释顺序为()。
A.③→④→②→①
B.①→②→③→④
C.①→②→④→③
D.③→④→①→②
A.必须经发包人的同意
B.必须经总承包人的同意
C.为分包工程再分包,违法
D.无须征得同意,合法有效
A.总承包人
B.防水分包人
C.业主
D.物业公司
最新试题
事件二中,C公司、D公司的分包是否合法?分别说明理由。
乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。
按照图示施工进度计划,确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期,并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定,承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有()。
本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201合同文件组成部分不包含的内容是()。
事件一中,关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确?并说明理由。
针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。
总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。