监理考试案例分析章节练习(2018.01.28)

问答题
在监理人发出书面警告后的第30天，施工单位仍未采取任何有效补救措施，仍然使用不合格材料，监理人应采取哪些合同措施？
答案：根据合同条款有关承包人违约的规定，监理人可向承包人提出停工整改通知，并暂停对承包人的一切付款；若监理人发出的整改通知后的...
问答题
为了降低成本，A施工企业未经任何许可，将所承包工程基础处理、大坝混凝土浇筑、泄洪洞等工程分包给当地的施工企业。监理人发现后，认为分包已成事实，并考虑到工期非常紧，要求该施工企业补报项目分包申请报告，并经审查，承包人所选分包人具备承包能力，同意分包。监理人的做法是否妥当？请说明理由。
答案：监理人的做法不妥当。
其一，任何分包均必须按照法律法规、合同之规定事先得到批准；
其二，该项分包均涉...
问答题
定金与预付款的主要区别是什么？
答案：定金与预付款的主要区别是：
（1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决...
问答题
设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？
答案：设备安装施工单位损失应由水电开发公司负责。因为设备安装施工单位与水电开发公司有合同关系，而与土建工程施工单位没有合同关系...
问答题
对完整的招标文件来说，除上述属于招标文件的之外，还应补充哪些文件？
答案：
还应补充的文件有：投标人须知、技术条款、合同条件、评标标准。
问答题
合同技术条款中要求的铺设最大缝宽≤1cm，而合同中引用的某行业规范中规定的铺设最大缝宽≤1.5cm。在合同实施过程中，承包人与发包人就铺设混凝土预制块最大缝宽标准发生争议，应如何确定标准？
答案：确定标准的方法为：
1）若合同中规定了合同规定标准与合同中引用技术标准的解释原则，应遵照其规定。
2...
问答题
若甲用户坚持要求供水的主张，法院是否应予以支持？
答案：
法院应予以支持。《合同法》规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。
问答题
第一条所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？
答案：监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，未经监理人指示，承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加...
问答题
承包人接到监理人的警告通知后，认为混凝土试样的平均强度指标达到了合同要求，只是保证率比规范要求低，由于工期紧，更换砂场费用高又对工期影响大，申请继续使用。监理人是否应予同意？
答案：
监理人不应同意。监理人无权自行改变合同规定的任何质量标准，任何质量不合格均不得同意。
问答题
第三条所述情况，承包人是否有权得到费用补偿？承包人的行为是否符合合同约定？
答案：属于发包人提供资料不准确造成的损失，承包人有权得到费用补偿。但是，承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则，承包人不得因...